Документы для фирмы

Тема в разделе 'Бизнес на аэродизайне', создана пользователем Вадим, 16 май 2010.

  1. Оффлайн

    Владимир Клиент

    На форуме с:
    27 фев 2011
    Сообщения:
    27
    Симпатии:
    5
    Баллы:
    6
    Адрес:
    г. Мценск
    Арт -студия
    " ИМПЕРИЯ ВПЕЧАТЛЕНИЙ"
    г. Мценск
    Договор подряда № _______ "____" ___________ 20__ г.

    Арт-студия " Империя впечатлений" , именуемая в дальнейшем " Подрядчик", в лице директора ________________ с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ ,
    именуемо___ в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________________________________________________ с другой сторон, заключили настоящий договор о нижеследующем:

    1. Предмет договора
    1.1 Согласно настоящему договору, Подрядчик обязуется выполнить следующие виды работ:
    ___________________________
    ____________________________
    ___________________________
    __________________________
    _____________________
    _________________________
    ________________________
    __________________

    2. Цена договора

    2.1 Цена договора составляет:__________________________________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________________________________________________________
    2.2 Указанная в п. 2.1 цена предусматривает выполнение работ, указаннх в п. 1.1 не менее, чем через 4 (четыре) календарных дня после поступления заказа;
    2.3 При выполнении работ , указанных в п. 1.1:
    - через 3 (три) календарных дня после поступления заказа цена за срочность составляет 20% от суммы указанной в п. 2.1;
    -через 2 (два) календарных дня после поступления заказа цена за срочность составляет 30% от суммы указанной в п. 2.1;
    -через 1(один) календарный день после поступления заказа цена за срочность составляет 50% от суммы указанной в п. 2.1;
    - в день поступления заказа 100%.
    2.4 Цена договора с учётом срочности составляет: ________________________________________________________________________________
    2.5 Цена, указанная в п. 2.4 является предварительной. Окончательная цена договора определяется по справке о стоимости работ и затрат, предоставляемой Подрядчиком. Цена договора может бть изменена только с обоюдного одобрения сторон. Оплата затрат, связанных с повышением цены договора, осуществляется заказчиком в порядке, предусмотренном п.3.4 настоящего договора.

    3. Условия платежа

    3.1 Оплата по настоящему договору производится предоплатой __________________________, но не позднее "__"___________ 20___ г.
    3.2 При наличном расчёте деньги вносятся Заказчиком в кассу Подрядчика.
    3.3 При безналичном расчёте деньги перечисляются Заказчиком на расчётнй счёт Подрядчика;
    3.4 Окончатетельнй расчёт по договору производится Заказчиком не позднее 3-х (трёх) банковских дней после полного окончания работ;
    3.5 Документ, подтверждающие фактическое выполнение работ по настоящему договору вдаются в течении 3 (трёх) календарнх дней.

    4. Сроки исполнения обязательств.

    4.1 Подрядчик выполняет работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего договора в срок до __ часов __ минут "__"____________ 20____г.
    4.2 Заказчик оплачивает вполненные Подрядчиком работ в срок до "__"____________ 20____г.

    5. Обязательства сторон.

    5.1 Подрядчик обязан:
    5.1.1 Согласовать с Заказчиком эскиз выполняемого оформления и используемые материалы;
    5.1.2 Выполнить работы из своего материала, своими силами и средствами;
    5.1.3 Незамедлительно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от него обстоятельствах, которые грозят годности или прчности оформления, либо создают невозможность завершение работ в срок;
    5.2 Подрядчик имеет право в местах выполнении работ разместить свой фирменный знак или другие сведения о себе ( баннеры, растяжки, плакаты, буклеты, листовки, визитки и т.д. ).
    5.3 Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
    5.4 Заказчик обязан:
    5.4.1 Обеспечить Подрядчику:
    а) доступ к месту проведения работ по производству и монтажу оформления с __ часов __ минут "__" ____________ 20______г., до ___часов ____минут
    "__" ____________ 20______г.;
    б) беспрепятственную работу на месте производства и монтажа оформления в указанные выше сроки;
    в) возможность подключения к электросети ( 220 V)на месте производства и монтажа оформления в указанные выше сроки ;
    г) охрану и сохранность изготовленного оформления до начала и во время проведения мероприятия;
    д) предупредить Подрядчика не менее, чем за 30 минут до начала запуска, сброса шаров;
    е) расположить осветительную, лазерную и прочую аппаратуру теплового воздействия на расстоянии, недосягаемом для прямого температурного воздействия на оформление;
    5.4.2 Оплатить Подрядчику работы, предусмотренные п.1 настоящего договора, в размерах и в сроки, установленные договором;
    5.4.3 С участием представителя Подрядчика осмотреть и принять изготовленное оформление в следующие сроки: в целом не менее чем за 30 минут до начала мероприятия путём подписания справки о стоимости выполненнх работ и затрат;
    5.4.4 При обнаружении во время выполнения работ отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом представителю подрядчика и назначить Подрядчику разумный срок для их устранения;
    5.4.5 При невыполнении Заказчиком п. 3.1 настоящего договора Подрядчик оставляет за собой право выполнить оформление в неполном объёме, исходя из имеющихся у него материалов, либо отказаться от выполнения данного заказа.

    6. Ответственность сторон.

    6.1 В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи работ, указанных в п. 1.1 , он уплачивает Заказчику за каждй день просрочки пеню в размере 0,1% цены договора, указанной в п. 2.4;
    6.2 При просрочке заказчиком принятия или оплаты выполненных работ по настоящему договору он оплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% цены договора, указанной в п. 2.4 за каждый день просрочки, а в случае просрочки 14 дней, кроме начисленной пени, - неустойку в размере 0,5 % цены договора, указанной в п. 2.4;
    6.3 Уплата пени и неустойки не освобождает сторон от исполнения обязательств;
    6.4 Если уклонение Заказчика от приёмки выполненных работ повлекло за собой просрочку в сдаче работ, риск случайной гибели выполненных работ признаётся перешедшими к Заказчику в момент, когда приёмка выполненных работ должна была состояться;
    6.5 В случае расторжения Заказчиком настоящего договора, он возмещает подрядчику убытки, а так же упущенную выгоду в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ;
    6.6 Заказчик, принявший выполненные работы без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть устранены до сдачи выполненных работ;
    6.7 В связи с тем, что воздушне шары, применяемые Подрядчиком изготовлены из натурального латекса и подвержены природным воздействиям (тепловое воздействие прямых солнечных лучей - шары перегреваются, затем лопаются; во время дождя и при понижении температуры воздуха - объём гелия в шарах уменьшается в несколько раз, в следствии чего снижается подъёмная сила шаров) Подрядчик обязан предупредить, а Заказчик - ознакомиться с предлагаемыми Подрядчиком рекомендациями.

    7. Форс-мажорные обстоятельства.

    Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное исполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств неприодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть. Ни предотвратить разумными мерами ( форс-мажор).

    8.Порядок решения споров.

    8.1 При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или иным причинам по требованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несёт сторона, потребовшая её назначение. Если же экспертиза назначена по соглашению между сторонами, то расходы на неё несут обе стороны.
    8.2 Все прочие споры, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между сторонами.
    8.3 В случае невозможности разрешения разногласийй путём переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.

    9. Заключительные положения.

    9.1 Изменения или дополнения к договору, не урегулированным в настоящем договоре, вносятся путём составления дополнительного соглашения к договору, согласно норм действующего гражданского законодательства РФ.
    9.2 Договор вступает в силу с момента его подписания.
    9.3 Договор составляется в 2-х (двух) экземплярах.

    10. Дополнительные условия

    ____________________________________________________________________
    Nucya, Соболька и Соколик нравится это.
  2. Оффлайн

    katrina Клиент

    На форуме с:
    13 окт 2010
    Сообщения:
    59
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    0
    А подскажите, пожалуйста, если оформление заказывает организация, и им нужна квитанция об оказании услуг для отчетности - как быть? С частниками как-то легче, а вот с ... :?:
  3. Balanced
    Оффлайн

    Лилек Клиент

    На форуме с:
    6 мар 2011
    Сообщения:
    56
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    2
    если безнал нужен счет, договор, а потом акт выполненных работ, если наличкой квитанция.
    1. Курс по аэродизайну
    2. Курс по твистингу
    3. Курс по линколунам
    4. Цветы из шаров
  4. Оффлайн

    Alina-75 Клиент

    На форуме с:
    11 мар 2011
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    0
    Здравсвуйте, помогите пожалуйста, юр.лицо просит оформить мягкий чек на услуги оформления, как правильно его оформить, если есть пример вышлите пож. в личку
  5. Оффлайн

    аnd Клиент

    На форуме с:
    19 дек 2011
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    здравствйте!пожалйста макетик договора
  6. Оффлайн

    КатяБатуева Прохожий

    На форуме с:
    26 окт 2011
    Сообщения:
    10
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Здравствуйте! подскажите какой договор составляют с кафе, барами, ресторанами для сотрудничества??? хотим работать с кафе они нам заказ мы им процент, все говорят о договоре, подскажите как он выглядит и что в нем должно быть????
    1. Курс по аэродизайну
    2. Курс по твистингу
    3. Курс по линколунам
    4. Цветы из шаров
  7. Yeehaw
    Оффлайн

    Наталья Грин Клиент

    На форуме с:
    15 мар 2011
    Сообщения:
    548
    Симпатии:
    562
    Баллы:
    34
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Либо договор подряда, оказания услуг - но это перед каждым заказом с ними нужно заключать. Либо изучите договор возмездного оказания услуг
    Соболька нравится это.
  8. Оффлайн

    knopa777 Начинающий аэродизайнер

    На форуме с:
    30 авг 2012
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    6
    Адрес:
    РБ Бресткая обл. г. Лунинец
    Мне тоже можно?)))
  9. Daring
    Оффлайн

    оксанчик Опытный аэродизайнер

    На форуме с:
    18 мар 2012
    Сообщения:
    182
    Симпатии:
    31
    Баллы:
    14
    А зачем этот договор вообще нужен?для кого?Я просто приезжаю оформлять и плачу админ.
    1. Курс по аэродизайну
    2. Курс по твистингу
    3. Курс по линколунам
    4. Цветы из шаров

Поделиться этой страницей